気に入った記事をブックマーク
- 気に入った記事を保存できます
保存した記事の一覧は、はてなブックマークで確認・編集ができます
- 記事を読んだ感想やメモを書き残せます
- 非公開でブックマークすることもできます
エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
212 usersがブックマーク
33
33
サイト開発の遅れによる契約解除 東京地判令3.12.3（令2ワ5059） - IT・システム判例メモ
212 users
itlaw.hatenablog.com
itlaw.hatenablog.com
記事へのコメント33件
- 注目コメント
- 新着コメント
saka01
"途中で、ＸＹ間は、クレジットカード決済機能を追加し、代金を496万8000円（税込）とする" え？こんなの無理では？これだけで数か月かかりそう。でもどちらにせよ正式に文章に残すべきだよなぁ…
myaoko
どっちもヤバそうな匂いがする。口コミサイト的なものを作ろうとしているうちに色気が出てきて有料会員機能かECサイトっぽい機能を追加で入れようとした？当初想定していたUXがぐちゃぐちゃになるパターンだ。オエッ
Falky
これでベンダ擁護するやつは自分の異常性を認識した方がいい。なんでも発注者が悪い、むりやりな理屈を妄想してまで発注者が悪い。その根性マジで致命的だぞ。あとビジネス用LINE（LINE WORKS）くらい知っとけ。
nil0303
客側は言いたい放題言うものだから、作る側がプロとしてそれは自分には無理とか、これだけの時間と金がかかるとか言わないと。できもしないのに決済機能受けちゃって、四苦八苦してたら期日過ぎた感じでしょ。
yujimi-daifuku-2222
会議体や報告資料含む成果物の取り決めは契約に盛り込まれていなかったのかな。/顧客への報告にはそれなりにパワー割かれますからね。ちゃんと工数計上して合意取った方がいいよ。
kibitaki
もう、とにかくクライアント開発業者ともにやばげな相手先とは付き合わないこと。最後はクライアントは「原状回復権」開発側は「請求の原因を問わず、支払済の報酬額を賠償額の上限とする」の死守しかない。
Falky
これでベンダ擁護するやつは自分の異常性を認識した方がいい。なんでも発注者が悪い、むりやりな理屈を妄想してまで発注者が悪い。その根性マジで致命的だぞ。あとビジネス用LINE（LINE WORKS）くらい知っとけ。
takeshi0206
え？納期の変更は変更契約だしリスケって言わない＞“特に変更契約を締結することなく何度もリスケが行われリスケ後のスケジュールに沿って当事者はプロジェクトを進めるのですが、契約上の納期を徒過していた場合”
moromoro
4月頭〜5末にスケジュール出さずにいたところの詳細知りたい "契約において「請求の原因を問わず、支払済の報酬額を賠償額の上限とする」という趣旨の条項" たまに見るね。サービス提供遅延損害はでかい
yfukuda827
開発遅延はたしかに悪いこと。今回は何が原因だったのだろうか。見積もりミスかな。リスクをしっかりとカバーするため、見積もりミスに対する修正可能な提案の合意を事前承認してもらうとかかな。
saka01
"途中で、ＸＹ間は、クレジットカード決済機能を追加し、代金を496万8000円（税込）とする" え？こんなの無理では？これだけで数か月かかりそう。でもどちらにせよ正式に文章に残すべきだよなぁ…
dorapon2000
“裁判所は、ＸＹ間のLINEのやり取りにおいて、Ｙが「3月末リリース予定」と記載し、Ｘがそれに異議を述べていなかったということから、3月末に納期変更をするという合意が成立したものと認めた。”
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
いまの話題をアプリでチェック！
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
サイト開発の遅れによる契約解除 東京地判令3.12.3（令2ワ5059） - IT・システム判例メモ
サイトの開発が遅れたことによる契約解除の可否が問題となった事例。 事案の概要 ＸはＹに対し、美容業... サイトの開発が遅れたことによる契約解除の可否が問題となった事例。 事案の概要 ＸはＹに対し、美容業界のメーカー、ディーラー、ユーザーらが情報交換を行うためのウェブサービスに関するアプリケーションソフト（本件アプリ）の開発を委託した（本件契約）。 途中で、ＸＹ間は、クレジットカード決済機能を追加し、代金を496万8000円（税込）とすることなどを合意した。ＸはＹに対し、前記代金を3回に分けてほぼ全額支払った。 Ｘは、履行期である2019年3月（具体的な履行期は争いがある。）経過後の5月31日に、 スケジュールやテスト画面もいただけなく，全く状況が分かりませんし，これ以上進めるのは不安です。 もうプロダクトはいただかなくて結構ですので，最短で返金をお願いしたく思います。 と、中止を伝え、開発作業が終了した。 Ｘは、その後、文書による催告と本件契約の解除を通知し、原状回復請求権に基づいて、支払済
ブックマークしたユーザー
すべてのユーザーの
詳細を表示します
詳細を表示します
itlaw.hatenablog.com
itlaw.hatenablog.com
itlaw.hatenablog.com
itlaw.hatenablog.com
ta-nishi.hatenablog.com
fujii-yuji.net
togetter.com
ip-phone-smart.jp
anond.hatelabo.jp
www.gizmodo.jp
bufferings.hatenablog.com
booth.pm
anond.hatelabo.jp
pc.watch.impress.co.jp
gigazine.net
www3.nhk.or.jp
recipe.cotta.jp
realsound.jp
2022/11/27 リンク